CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Version 2018

 

Article 1 – APPLICATION DES CONDITIONS

 

Les présentes conditions générales de ventes sont applicables aux particuliers et aux professionnels

 

La société Ingénierie Scénique Audiovisuel (I.S.A. by Groupe Sono West) , SARL au capital social de 10000 euros dont le siège social est situé Z.I. route de Lorient – 10 rue des Maréchales – 35132 VEZIN LE COQUET (n° de téléphone + 33 (0)2.99.23.72.72), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 837 904 986  (TVA FR 31 837 904 986) ci-après dénommé le vendeur.

 

L’acheteur est défini ci-dessous comme étant particulier, professionnel, client et acceptant les présentes conditions de vente. Les conditions générales de vente s’appliquent de façon exclusive à toutes les ventes conclues par I.S.A. by Groupe Sono West tant pour son propre compte que pour celui de ses commettants, nonobstant toutes conditions d’achat émises par l’acheteur. Toutes autres conditions n’engagent le vendeur qu’après confirmation écrite de sa part. Les renseignements donnés sur les catalogues, listes de prix, sites Internet, notes, etc. ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent, à ce titre, être modifiés par le vendeur sans préavis. Le seul fait de passer une commande ou d’accepter une offre du vendeur comporte l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales. Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par I.S.A. by Groupe Sono West, les modifications étant alors applicables à toutes commandes postérieures.

 

Le français est la seule langue proposée pour la conclusion du contrat.

 

Article 2 – COMMANDES

 

Toutes les offres ou devis émis par I.S.A. by Groupe Sono West sont valables un mois sauf stipulations contraires portées sur celle-ci.

 

• Disponibilité des produits

 

Vous êtes informé de la disponibilité des produits à votre demande lors de la signature de l’offre. Toutefois, en cas d’indisponibilité du produit commandé, I.S.A. by Groupe Sono West peut vous fournir un bien d’une qualité et d’un prix équivalent. Vous conservez toutefois la possibilité de résoudre la vente et de demander le remboursement (celui-ci sera effectué dans un délai maximum de 30 jours du paiement des sommes versées par le client). Pour les produits non stockés dans nos entrepôts, nos offres sont valables sous réserve de disponibilité chez nos fournisseurs.

 

• Limitations à l’importation

 

Il vous appartient de vous informer auprès de l’autorité locale de votre pays des éventuelles limitations d’importation ou d’utilisation des produits ou services que vous envisagez de commander. Vous reconnaissez que les produits peuvent contenir des technologies et logiciels soumis aux lois sur le contrôle des exportations des Etats-Unis et de l’Union Européenne ainsi qu’aux lois du pays où ils sont livrés ou utilisés. Vous devez respecter ces lois. Les produits ne peuvent être vendus, loués ou transférés à des utilisateurs ou pays soumis à restriction, ou qui les utiliseraient à des fins de destruction massive ou de génocide. Vous devez vous référer aux réglementations

 

 

SIRET : 837 904 986 RCS Rennes

 

1. 3 Etapes pour conclure le contrat

 

• Particuliers

 

Pour validation d’une offre émise par le vendeur, l’acheteur se doit de retourner à la société I.S.A By Groupe Sono West le document « devis » signé et accompagné d’un chèque d’acompte correspondant à 30% de la somme TTC. La commande est uniquement prise en compte lorsque le document « Devis » est signé par les deux parties et que l’acompte est encaissé. Il devra également signé le document « Acceptation CGV » (acceptation des conditions générale de ventes).

 

• Professionnels et administration

 

Pour validation d’un devis émis par la société I.S.A by Groupe Sono West, l’acheteur se doit de retourner à la société I.S.A. by Groupe Sono West le document « Devis » signé et accompagné d’un bon de commande à entête de l’organisme reprenant le numéro de devis initial, le montant HT et TTC. La société I.S.A. by Groupe Sono West se réserve le droit de demander un acompte d’un montant allant de 20 à 50% de la somme TTC.

 

2. 4 Annulation de la commande

 

Il est précisé aux professionnels qu’aucune annulation unilatérale de commande de leur part ne sera acceptée sans l’accord de I.S.A. by Groupe Sono West et que les commandes adressées directement par l’acheteur ou qui sont transmises par les agents représentants du vendeur n’engagent le vendeur que lorsqu’elles ont été acceptées par écrit.

 

Toutes modifications des commandes et toutes conditions accessoires ou dérogatoires quant à l’objet et aux modalités de la vente ne sont valables que dans la mesure où elles figurent dans  l’offre ou la confirmation faite par le vendeur.

 

Article 3 – PRIX

 

Les prix figurant sur les offres sont indiqués en euros (hors taxes et toutes taxes comprises), hors frais de livraison. Ils sont susceptibles de varier, notamment en cas de fluctuation du cours de la devise par rapport à l’euro ou du changement du taux de la TVA. Toutefois, les prix figurant sur votre commande après sa validation et son enregistrement sont fermes et définitifs : si les prix baissent quelques jours après la commande, nous ne pourrons en aucun cas vous dédommager de la différence ; si les prix augmentent, nous nous sommes engagés à vous livrer au prix fixé le jour de la commande. Si vous êtes un client hors de l’Union Européenne ou dans les DOM TOM, la facture sera établie avec TVA, un bordereau de détaxe douanière vous sera remis. Si vous souhaitez vous faire rembourser la TVA, il vous suffira de nous retourner ce bordereau dûment tamponner par une douane de l’union européenne. Toute commande livrée hors de France métropolitaine pourra être soumise aux éventuelles taxes locales, droits de douanes, octroi de mer et frais de dédouanement lors de la livraison. Leur acquittement est à votre charge et relève de votre responsabilité. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes du pays de livraison.

 

Toutefois, les marchandises achetées par les professionnels le sont au prix convenu à la commande dans la limite du délai d’option et des conditions économiques générales (taxes, taux de change…), au moment de la livraison. Dans le cas des produits indexés sur une devise : toute variation, à la défaveur du vendeur, de 2 % du cours de la devise par rapport à l’euro définie le jour de l’offre pourra être répercutée le jour de la facturation. Sur les sites dédiés aux professionnels, les prix s’entendent hors taxes, frais d’emballage, de transport et d’assurance fret non compris, départ entrepôt du vendeur.

 

 

SIRET : 837 904 986 RCS Rennes

 

 

 

Les frais de port pour une livraison en France métropolitaine (hors corse), sont facturés sur la base d’un forfait en fonction du poids des produits commandés :

 

• Jusqu’à 10 kg : 25 euros ht
• De 11 à 20 kg : 30 euros ht
• De 21 à 40 kg : 38 euros ht
• De 41 à 70 kg : 50 euros ht
• De 71 à 100 kg : 65 euros ht

 

Les frais de transport font l’objet d’une cotation spécifique pour les livraisons hors France métropolitaine, en corse et pour les commandes d’un poids supérieur à 100 kg et/ou volumineuse nécessitant des conditions de transport spécifique (grande longueur, palette hors standard, ….)

 

Article 4 – LIVRAISON

 

La livraison est effectuée soit par remise directe à l’acheteur, soit par avis de mise à disposition, soit pour les professionnels par remise des marchandises à un transporteur ou par livraison de nos techniciens.

 

• Délais de livraison

 

La livraison s’effectue à l’adresse que vous avez indiquée lors de la passation de la commande. I.S.A. by Groupe Sono West s’engage à vous livrer dans les 45 jours maximum à compter du jour suivant celui où vous nous avez transmis votre commande (ou de la réception de votre chèque). Tout autre délai de livraison n’est donné qu’à titre indicatif. Toutefois, nous sommes tributaires de la livraison de nos fournisseurs et ce délai peut être dépassée occasionnellement si le produit n’est pas en Stock.

 

• Retard de livraison

 

Si le délai de 45 jours est dépassé de plus de 7 jours, sauf cas de force majeure, vous avez la possibilité d’annuler votre commande et de vous faire rembourser; vous devez alors nous envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 60 jours ouvrés à compter de la date de livraison prévue. De convention expresse, un cas de force majeure ou d’évènements tels que lock- out, grève, arrêt de travail total ou partiel dans l’usine du vendeur ou chez ses fournisseurs, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, mesures légales ou administratives empêchant, restreignant, retardant ou interdisant la fabrication ou l’importation de la marchandise, le vendeur est dégagé de toutes responsabilités à la livraison. Le vendeur tiendra l’acheteur au courant en temps opportun, des cas et des évènements ci-dessus énumérés. Dans tous les cas, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur quelle qu’en soit la cause.

 

Article 5 – RECLAMATION

 

1. Réception des marchandises

 

Vous devez refuser la livraison si la marchandise est abîmée, manquante ou si le colis a été ouvert ou reconditionné (sauf passage en douane). En cas de perte ou d’avarie, vous devez émettre des réserves écrites précises et détaillées sur le bulletin de livraison du transporteur en présence de celui-ci ou de ses employés ; vous devez ensuite adresser au transporteur une lettre recommandée reprenant les réserves, dans les 3 jours suivant la livraison. Afin de vous aider dans ces démarches, nous vous invitons à nous contacter. La marchandise acceptée sans réserves par le destinataire au moment de la livraison et/ou à défaut de courrier adressé au transporteur dans les 3 jours, est réputée arrivée en bon état et dans son intégralité (nombre de pièces, identité par rapport à la commande, etc.). Aucune réclamation ne pourra être prise en charge par I.S.A. by Groupe Sono West et la responsabilité de I.S.A. by Groupe Sono West ne saurait être engagée.

 

SIRET : 837 904 986 RCS Rennes

 

 

1. Nécessité de l’emballage d’origine

 

Tout produit défectueux doit être retourné dans son emballage d’origine, lequel permet seul d’assurer le transport du produit dans de bonnes conditions, avec les étiquettes de garantie, comporter l’ensemble du produit et de ses accessoires et être accompagné de façon lisible du numéro de retour. Tout produit incomplet, abîmé, endommagé et/ou dont l’emballage d’origine aura été détérioré, ne sera ni repris, ni échangé, ni remboursé et vous devrez verser la somme de 35 € T.T.C. afin de couvrir les frais de reconditionnement des pièces dont l’emballage d’origine aurait disparu ou aurait été détérioré. L’expéditeur doit donc veiller à l’emballage et au conditionnement du matériel qu’il envoie. En particulier, le destinataire pourra réexpédier les marchandises sur une autre destination que la destination initiale avec le même emballage, aux risques pour l’expéditeur d’être tenu pour responsable des avaries survenues au cours de ce transport ultérieur.

 

1. Annulation de commande

 

Sur demande de la part du client, la société I.S.A. by Groupe Sono West se réserve le droit d’annuler la commande en conservant les arrhes ou acomptes versés. Sans présence d’acompte, le vendeur est en droit de demander un dédommagement de 30 %. Toute fabrication spécifique et sur mesure sera facturée dans son intégralité.

 

1. Rétractation

 

Tout achat volontaire et payé comptant est ferme et définitif. Le seul cas pour lequel le vendeur est tenu de vous rembourser est celui du vice caché qu’il ne vous était pas possible de déceler lors de l’achat (articles 1641 à 1648 du Code Civil). Le délai pour faire valoir le vice caché est de deux ans après la date d’achat (Réglementation européenne).

 

I.S.A. by Groupe Sono West accorde à l’acheteur un délai de réflexion de 3 jours calendaires suivant l’achat. Le matériel devra être retourné dans l’état initial et dans son emballage d’origine et avec les accessoires. Toute reprise acceptée par le vendeur entrainera l’établissement d’un avoir au profit de l’acquéreur. (Validité de 90 jours nets).

 

Exceptions : Logiciel, matériel nécessitant l’installation d’un logiciel spécifique, commande spécifique.

 

Article 6 – GARANTIE

 

Lorsqu’un souci se pose avec un matériel, nous vous invitons à prendre contact avec notre service SAV.

 

• Garantie constructeur

 

Pour les produits disposant d’une garantie spécifique constructeur (prise en charge de la garantie directement par le constructeur, ou garantie sur site, ou extension de garantie spécifique), le Client devra contacter directement le constructeur. Les coordonnées des constructeurs sont accessibles depuis le site sonowest.com, rubrique Service Après Vente ou par simple demande à notre service SAV.

 

• Garantie commerciale S.A. by Groupe Sono West

 

Les produits sont garantis par le constructeur et à défaut par I.S.A. by Groupe Sono West contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 12 mois minimum à compter de la date de livraison, sauf pour des conditions particulières expressément signifiées. Dans tous les cas, les articles d’une valeur unitaire inférieure à 25 € H.T. ne sont garantis que pendant une durée de 6 mois à compter de la date de livraison.

 

 

SIRET : 837 904 986 RCS Rennes

 

 

• Limitation de garantie

 

La garantie du vendeur est limitée à la réparation, au remplacement ou à un remboursement en valeur des marchandises défectueuses. Le vendeur s’engage à assurer le remplacement des pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies à l’acheteur par ses soins. La garantie ne couvre donc pas les frais de main d’œuvre, ni ceux qui résultent des opérations de démontage, de remontage et de transport. Le SAV I.S.A. by Groupe Sono West ne peut jouer que dans le cadre de la garantie I.S.A. by Groupe Sono West ou de la garantie légale.

 

• Conditions de garanties spécifiques.

 

Les garanties excluent les dommages d’origine externe, les dommages consécutifs à une utilisation non conforme des produits, les dommages consécutifs à l’intervention d’un réparateur non agréé par I.S.A. by Groupe Sono West ou le constructeur. I.S.A. by Groupe Sono West s’engage à assurer le remplacement des pièces défectueuses et la réparation des dommages des marchandises fournies au client par ses soins. Si le matériel ne peut être remplacé par un matériel identique, il sera proposé au client un matériel équivalent ou supérieur, ou un avoir. Sous réserve des dispositions légales impératives, la responsabilité de I.S.A. by Groupe Sono West est strictement limitée aux obligations définies aux présentes conditions ou, le cas échéant, aux conditions expresses. I.S.A. by Groupe Sono West ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages matériels et immatériels qui interviendraient au cours du dépannage dans le cas où l’acheteur retournerait des produits qui n’ont pas été fournis par le vendeur. I.S.A. by Groupe Sono West ne peut être responsable au titre de la garantie des pannes ou dommages résultant directement ou indirectement des cas suivants :

– Tout entreposage sans protection ou prolongé.

– Toute négligence, erreur de raccordement ou de manipulation, entretien et usage d’équipement non-conforme aux spécifications techniques du vendeur ou du fabricant ou, plus généralement une utilisation défectueuse ou non conforme.

• Tout ajout de dispositif complémentaire ou accessoire de l’équipement ou utilisation de toutes pièces nécessaires pour l’exploitation de l’équipement non conformes aux spécifications techniques du vendeur ou
• Toute modification ou transformation mécanique, électronique, électrique ou autres apportées à l’équipement ou à ses dispositifs de raccordement par toute tierce

 

Les points mentionnés ci-dessus feront l’objet d’une facturation selon le tarif I.S.A. by Groupe Sono West en vigueur.

 

• Garantie légale

 

Vous bénéficiez également de la garantie légale des vices cachés sur les produits vendus et des défauts de conformité des biens au contrat (Annexe 1).

 

Article 7 – RESERVE DE PROPRIETE

 

Les marchandises qui vous seront livrées et facturées resteront la propriété de I.S.A. by Groupe Sono West jusqu’au paiement intégral de leur prix. Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication des marchandises par I.S.A. by Groupe Sono West, la restitution étant immédiate et les marchandises livrées à vos frais, risques et périls. Durant la période s’écoulant de la livraison au transfert de propriété, les risques de perte, vol ou destruction, ainsi que les dommages que vous pourriez occasionner restent à votre charge. L’acheteur s’engage, pour le cas d’une procédure de redressement judiciaire affectant son entreprise, à participer activement à l’établissement d’un inventaire des marchandises se trouvant dans ses stocks et dont le vendeur revendique la propriété. A défaut, le vendeur a la faculté de faire constater l’inventaire par huissier de justice aux frais de l’acheteur. Le vendeur pourra interdire à l’acheteur de procéder à la revente, la transformation ou l’incorporation des marchandises en cas de retard de paiement. Pour garantir les paiements non encore effectués et notamment le solde du compte de l’acheteur dans les écritures du vendeur, il est expressément

 

SIRET : 837 904 986 RCS Rennes

 

stipulé que les droits relatifs aux marchandises livrées mais impayées se reporteront sur les marchandises identiques en provenance du vendeur en stock chez l’acheteur, sans qu’il soit besoin d’imputer les paiements sur une vente ou livraison déterminée.

 

Article 8 – CLAUSE RESOLUTOIRE

 

En cas de non-respect de l’une des obligations de l’acheteur par celui-ci, la vente pourra être résiliée de plein droit et les marchandises restituées au vendeur si bon lui semble, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le vendeur pourrait faire valoir à l’égard de l’acheteur, sous un délai de sept (7) jours après la mise en demeure restée sans effet.

 

Article 9 – PAIEMENT

 

Nos factures sont intégralement payables à réception sans escompte sauf conditions particulières accordées préalablement.

 

I.S.A. by Groupe Sono West se réserve le droit de vous demander un chèque de banque dans le cas où les sommes engagées seraient importantes. Dans le cas où le vendeur accepterait un paiement par traite, l’acheteur doit la lui retourner acceptée et domiciliée dans un délai de huit jours. Les frais sont à la charge de l’acheteur, à défaut de retour de la traite acceptée dans le délai mentionné, le paiement deviendra immédiatement exigible.

 

En cas de paiement échelonné, expressément accepté par le vendeur, le non-paiement d’une seule échéance à son terme rendra immédiatement exigible la totalité du prix, quelles que soient les conditions convenues antérieurement même si les échéances ont donné lieu à l’établissement de traites acceptables ; il en sera de même en cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d’apport en société de son fond de commerce par l’acheteur. Le vendeur peut retenir la livraison des marchandises concernées jusqu’à la représentation de la garantie du paiement.

 

Tout avoir établi par le vendeur doit être utilisé dans un délai de 90 jours nets à compter de l’émission. Dans le cas contraire, il sera annulé sans demande de dédommagement par l’acheteur.

 

• Retard de paiement

 

Tout règlement après la date de paiement fixée pourrait donner lieu à la facturation de pénalités de retard sans qu’une mise en demeure préalable de l’acheteur soit nécessaire. Le montant de ces pénalités serait au moins équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à 5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’application des pénalités, sans que cette clause n’exclue des dommages et intérêts complémentaires. L’acheteur ne peut jamais, au motif d’une réclamation formulée par lui, retenir la totalité ou une partie des sommes dues par lui, ni opérer une compensation. Lorsque l’acheteur est en retard de paiement total ou partiel d’une échéance à son terme, le vendeur peut de ce seul fait et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, immédiatement suspendre les livraisons, sans que l’acheteur ne puisse réclamer des dommages et intérêts au vendeur. En cas de recours par la voie contentieuse, le vendeur est en droit de réclamer à l’acheteur le remboursement des frais de toute sorte liés à la poursuite.

 

• Justificatifs

 

Pour des raisons de limitations de fraudes, I.S.A. by Groupe Sono West se réserve le droit pour accepter la vente de vous demander de justifier votre identité et lieu de domicile, et le moyen de paiement utilisé. Dans ce cas, le traitement de votre commande s’effectuera à compter de la réception de ces documents. Nous nous réservons le droit d’annuler votre commande à défaut de réception de ces justificatifs ou réception de justificatifs jugés non conformes.

 

 

SIRET : 837 904 986 RCS Rennes

 

 

1. 3 Impayés

 

Dans le cas où le paiement de l’acheteur revient refusé par sa banque, l’acheteur demeure redevable de sa dette dans les conditions du point 9.1 ci-dessus. En complément des pénalités de retard, il sera demandé des frais de « gestion pour impayés » d’un montant de 25 euros TTC par transaction bancaire.

 

Article 10 – DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (EEE) PROFESSIONNELS

 

Pour les équipements exclus du champ du décret n°2005-829 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements, et conformément à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, il appartient au détenteur du déchet d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination. Pour les équipements concernés par ledit décret, et conformément à l’article 18 du décret 2005-829 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements, l’organisation et le financement de l’enlèvement et du traitement des déchets d’EEE objet du présent contrat de vente sont transférés à l’Acheteur qui les accepte. L’Acheteur s’assure de la collecte de l’équipement objet de la vente, de son traitement et de sa valorisation conformément à l’article 21 dudit décret. Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs professionnels successifs jusqu’à l’utilisateur final de l’EEE. Le non respect par l’Acheteur des obligations ainsi mises à sa charge peut entraîner l’application des sanctions pénales prévues par l’article 25 du décret 2005-829 à son encontre.

 

Article 11 – DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE

 

Le présent contrat est régi par la loi française. L’application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est expressément écartée. I.S.A. by Groupe Sono West archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code civil. Les registres informatisés de I.S.A. by Groupe Sono West seront considérés par les parties comme preuve des communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties, sauf preuve contraire. La loi française est applicable sans pour autant écarter l’application les droits législatifs impératifs accordés aux consommateurs  ou d’une loi impérative plus protectrice par le juge étranger saisi par un consommateur du pays correspondant. Si l’une des clauses ou dispositions des présentes Conditions Générales de Vente venait à être annulée ou déclarée illégale par une décision de justice définitive, cette nullité ou illégalité n’affectera en rien les autres clauses et dispositions, qui continueront à s’appliquer. Tous différents relatifs à la formation, l’exécution et la cessation des obligations contractuelles entre les parties ne pouvant donner lieu à un règlement à l’amiable seront soumis aux tribunaux compétents.

 

En cas de litige avec des professionnels commerçants, celui-ci sera soumis à la juridiction du Tribunal de Commerce de Rennes dans le ressort duquel se trouve le siège du vendeur, quelles que soient les conditions de vente et le mode de paiement accepté, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs, le vendeur se réservant le droit de saisir le Tribunal territorialement compétent dont relève le siège de l’acheteur.

 

Le fait pour I.S.A. by Groupe Sono West de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

 

 

 

 

 

SIRET : 837 904 986 RCS Rennes

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

 

Article L211-4 Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle- ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

 

Article L211-5 Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

• correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

 

• présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;

 

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

 

Article L211-12 Code de la consommation : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

 

Article 1641 Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

 

Article 1648 alinéa 1er Code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRET : 837 904 986 RCS Rennes